承包协议书

时间:2024-02-19 11:36:19
承包协议书

承包协议书

在发展不断提速的社会中,协议的使用成为日常生活的常态,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么写协议真的很难吗?下面是小编精心整理的承包协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

承包协议书1

发包方(甲方):广东省电白建筑工程总公司

承包方(乙方):陶石知铁工班(身份证号码:4329301971100222415

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,签订本合同。

第一条:工程项目

(一)工程名称:飞仕商城二期

(二)工程地点:广州市罗岗区科学城彩虹一路南侧

(三)工程内容:钢筋制作、绑扎 、安装、焊接、直螺纹连接等

(四)承包范围:按甲方提供的建筑、结构、水电等工程施工图纸、钢筋制作、绑扎、 安装、图纸会审、设计变更内容:乙方承包本工程钢筋制作、绑扎、安装、焊接、直螺纹连接,钢筋场内水平及垂直运输,二次结构、零星构件及预制构件等钢筋制作、绑扎及安装。

(五)承包方式:根据甲方提供施工图纸、设计变更图纸及说明,图纸会审记录、施工方案所规定的承包范围内容,由乙方包工不包料,包施工机械、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包干单价(计件工资)、包工具、包小型电动机具、包铁钉、铁线方式承包。

第二条:工程造价

(一)工程造价(或计件工资)按乙方实际施工的项目以本合同约定的计算方式、图纸、签订为依据计算工程量结算。

(二)承包项目包干单价(包含清理费在内):±0.00以下(含±0.00)单价475元/吨,±0.00以上单价28/m2(按投影面积计算),电渣压力焊接单价2.8元/个,直螺丝接头单价10/个(含直螺丝接头在内),以上单价均包括材料在工地范围内运输搬运费用。

第三条:工期

(一)工程总工期185日历天。

(二)分层、各分部工程施工工期为:地下室底板结构20天,地下室顶板以上结构20天(其中墙、柱钢筋绑4天,梁板钢筋绑4天),二层结构5天(其中墙、柱钢筋绑0.5天,梁板钢筋绑1.5天),三、四层结构1.5天(其中墙、柱钢筋绑0.5天,梁板钢筋绑1天),标准层每塔楼每层1天(其中墙、柱钢筋绑0.5天,梁板钢筋绑0.5天)。

(三)、分层、分部、分栋单位工程实际施工工期,以双方现场签证为计算依据。因甲方原因造成推迟或延误工期,乙方应当天报现场施工员、总工长签证,否则不得顺延工期。

(四)增加或减少工程在工程量承包额20%以内,不发生增减工期,超出20%工程量按合同比例计算增减工期。

第四条:工程质量标准

工程质量标准按国家现行施工验收规范标准验收(附验收规范标准表),确保达到合格标准。属乙方施工质量和责任所造成返工修理的工人、材料费由乙方负责。

第五条:材料、设备机具供应

(一)工程所需材料、设备、机械(除注明外)由甲方采购供应至施工场地或现场仓库。

(二)由乙方负责承包的材料、设备、机具所有制作钢筋使用的机械及工具等(包括铁钉、铁线、电钻及小型电动工具)。

(三)乙方应根据施工工期结合工程进度的实际情况提前15天提供所需用的材料、机械、工具月度计划报表,经甲方材料组、总工长审核后交采购员负责按计划进场。 (四)甲方未能按经审核乙方提供的材料、机具、月度计划进场,造成乙方人员停工待料,甲方应及时调派安排乙方人员工作,否则所延误的工期顺延,顺误工期双方办理签证。

(五)如因乙方不按时提供材料、机具计划表,造成的经济损失和延误的工期由乙方负责。

第六条:工程款支付和结算

(一)乙方承包的工程,主体结构 工程经建设单位、监理公司和甲方验收安装合格每个月付乙方完成工程量以每层计进度款的80%,封顶付90%,工人必须退场,余下10%款在承包工程全部完成30天内付清。

(二)每月完成工程量(款)由乙方在末提出书面申请,报甲方现场施工员、质安员、总工长审核,项目经理根据本合同第六条约定在次15号前批准支付工程款。

(三)乙方领取每月进度款和结算款,要编制好工人工资表并经工人亲笔签名,领款时必须提交本班组工人授权委托书一并交甲方。

第七条:奖与罚

(一)按合同工期完成不奖不罚,逾期完工的,每逾期1天罚乙方1000元,按每结构计算罚金。

(二)工程完工验收达到合同第四条第一款标准的,不奖不罚;不合格的分项,分部工程由乙方负责无偿返修,所造成的一切损失(包括建设方的损失)均由乙方负责。

(三)罚金应分层、分项、分部进行签证,交工地财务办受扣减手续,当月乙方进度款中扣罚金。

第八条:违约责任

(一)甲方不按期支付工程进度和结算款或逾期组织竣工验收,从逾期第七天起,向款向甲方偿付拖欠数额每日的万分之二违约金。

(二)乙方逾期完工交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,按合同中第七条第 一款向甲方偿付违约金。

第九条:其它约定条款

(一)在施工过程中,有以下情况的,甲方有权终止合同。另行发包:1、乙方承包的分项、分部工程质量达不到第四条第一款标准时:2、不自觉遵守执行《工地程式各项管理规章制度》、《工程质量管理奖罚制度》时:3、施工工期分层、分部达不到合同要求并经整改仍达不到甲方要求时:4、乙方承包负责人未经项目经理同意离开工地超过24小时。乙方若违反上述其中一条,按甲方确定的时间无条件退场,甲方按乙方所完成工程量总造价的80%结算,余下20%作为甲方另行发包乙方所余工程量的补偿,因此所造成的责任和经济损失由乙方负责。

(二)工程因资金不足或甲方原因造成中途停工超出30天,甲方按乙方实际完成的工程量和合同规定的单价给予90%结算,余款的停工起计60天内付清。乙方按甲方确定的时间无条件退场。

(三)工程完工按合同约定结算90%工程款的合同付,乙方施工人员必须撤离工地。

(四)在施工期间,如乙方违章施工操作,出现工程质量、安全、工伤事故,所造成的责任和一切经济损失均由乙方负责。

(五)本合同包干单价已含乙方施工人员劳保福利、劳动保险、因此,乙方施工人员一切劳保福利,劳动保险等由乙方负责。

(六)乙方承包负责人从始至终在现场负责,所承包的工程不准再转包分,否则,甲方有权终止合同。乙方承包人离开工地在24小时进内向总工长请假,超出时间应征得项目经理同意准假,否则,每天罚款叁佰元。

(七)甲方按乙方进场人员代收暂住证费及办理平安卡费(费用按当地规定收取)。

(八)甲方工地不设统一工地食堂,如乙方食堂若使用甲方 ……此处隐藏13169个字……程款的结算进行履约跟踪。

第五条劳保统筹基金由甲方统一缴纳劳保统筹基金、农民工工资保证金,费用由乙方承担。

第六条管理费乙方按照施工工程总造价的%向甲方缴纳管理费。首次根据乙方与建设单位签订合同的价款进行结算,甲方可以从乙方帐户中直接扣除。待工程结算完毕,多退少补。

第七条人员的雇佣、工资的发放1、工作人员招聘及工资方法:工程施工人员全部由乙方自行招聘,工作人员的工资由乙方自行承担。乙方应保障工作人员工资及待遇的按时发放,不得拖欠。因拖欠工资造成的纠纷,由乙方自行承担。违反上述约定,导致甲方支付工作人员工资,甲方除有权向乙方追偿外,同时乙方应赔偿甲方一倍的违约金。2、财务人员、技术人员:财务人员和技术人员由甲方委派,财务人员和技术人员的工资由乙方承担,其工资标准不得低于甲方工作人员的工资标准。如果由乙方自行招聘技术人员,必须经过甲方考核合格后方可聘用。

第八条保险办理、安全管理与责任1、乙方必须加强安全管理,确保安全施工,遵守安全生产规则,不得强令作业,施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责。2、甲方不定期对乙方进行安全检查。在检查过程中,乙方应积极配合甲方的检查工作,同时接受并积极履行甲方提出的整改方案。3、乙方同时要为工作人员投保各项社会统筹保险,特别要投保工伤保险,同时乙方要为工作人员投保意外伤害商业险。工作人员产生的工伤,全部由乙方承担,甲方有权从乙方帐户中直接代为支付。

第九条项目部内部管理1、材料采购:所有材料由乙方亲自采购,或者由乙方书面授权方可有效。所有入账之材料发票必须由乙方签字方可入帐。2、工程施工管理①项目经理:项目经理由乙方担任,所有与建设单位的工作联系、签证的签署均由乙方负责。②技术人员:技术人员由甲方委派,协助乙方施工。③施工人员:3、人员管理:4、施工场地管理:

第十条施工设备工程施工设备全部归乙方所有,不足部分由乙方购买。设备的维护与保养由乙方承担。

第十一条印章管理甲方应将所有材料采购合同以及劳务分包合同必须盖有甲方印章,严格控制项目部印章的使用范围。

第十二条违约责任1、乙方施工过程中出现安全事故,乙方应当积极赔偿,如果没有尽快赔偿,甲方有权从乙方帐户中直接扣除,并给付受害人。如果一方没有尽快赔付,乙方帐户中的款项不足以支付,导致甲方承担责任,甲方有权向乙方追偿,同时有权要求乙方承担甲方赔偿额一倍的违约金。2、甲方积极支付应当支付给乙方的款项,但有权扣除各项税费。甲方延期支付,每延期一日,支付应付款额万分之二的滞纳金。3、双方均应诚实守信履行本协议,不得损害对方利益。如有损害,需赔偿对方的损失,同时赔偿损失数额一倍违约金。

第十三条担保条款

1、丙方作为保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

2、保证人在本合同项下的保证范围包括本合同债务、违约金、赔偿金、甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、邮寄费、公告费等)。

3、保证期间自自签订本协议起到工程完工后二年。

第十四条工程竣工后的管理1、乙方应将竣工的相关的资料报甲方备案,并将工程上所发生的债权债务情况以书面形式给予说明。2、甲方可派专人至现场向业主、监理及其他相关人员了解情况,进行债权债务核查。

第十五条协议终止本协议在下列情况下终止:

1、协议期满。2、双方协议解除。

第十六条通知条款所有的通知事项书面应送交对方,或寄往本合同首页所列的居住地址。自通知以挂号、快递或电传方式发出的10日后,视为对方已收悉。任何一方变更地址的,应按上述方式通知对方,并在收到对方确认函后,地址变更方才生效。

第十七条争议解决甲、乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成,可以向甲方住所地人民法院起诉。在诉讼期间内,本合同不涉及争议的条款继续有效。

第十八条协议生效本协议经双方签字盖章生效。第十九条文本份数本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(签章):

乙方(签字):法定代表人(签字):

丙方(签章):法定代表人(签字)

签订时间:年月日

签订地点:

承包协议书15

鉴于业主为修建(公路项目名称)并接受了承包人对该项工程合同段(或大桥)的投标书,现由(业主全称)(以下简称“业主”)为一方和(承包人全称)(以下简称“承包人”)为另一方于年月日共同达成并签订本协议如下:

1、第合同段由K+至K+,长约km,技术标准级,路面。有立交处;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:

(1)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);

(2)中标通知书;

(3)投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);

(4)合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(5)合同通用条款;

(6)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(7)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(8)标价的工程量清单;

(9)投标书附表;

(10)构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币(大写)______________元(¥__________________元)。

5、由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款,承包人在此立约;保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬,业主在此立约;保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7、承包人应在监理工程师发出开工令之后,在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后,在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。

8、本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格,以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

9、本协议正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

业主:_______________(单位全称)(盖章)

承包人:________________(单位全称)(盖章)

日期:_____年_____月_____日

《承包协议书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式